КОНТРАКТ № 0144300020218000003

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов №3 и №6 по ул. Школьная в с. Сейм Мантуровского района Курской области 

с. Сейм                                                                                 «21» августа 2018 г.

Мантуровского район

Курская область.

Администрация Сеймского сельсовета Мантуровского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Уколова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Тимское ДРСУ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Михалева Валерия Ивановича,действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона) (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе №0144300020218000003 от «10» августа 2018 г.), ИКЗ - 183461400070846140100100090014211244, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. 1.        Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по благоустройству дворовой территории жилых домов № 3 и №6 по ул. Школьная в с. Сейм Мантуровского района Курской области, (далее - Объект) в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту),Локальным-сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а также проектной документацией (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Поставка материалов, оборудования и работы производятся в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом, составленным на момент формирования начальной (максимальной) цены Контракта. Оборудование и материалы поставляются новые, не бывшие в эксплуатации.

1.4. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта,осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

 

1. 2.        Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет: 1 244 502 (Один миллион двести сорок четыре тысячи пятьсот два) руб. 00 коп.Цена контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также случаев, установленных законодательством.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон безизменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

2.2. В стоимость Работ, указанную в п. 2.1. Контракта, включены расходы на приобретение материала для производства работ, доставку материала до Заказчика, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, уборку и вывоз строительного мусора с территории заказчика, перерасчет локального сметного расчета в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта, уплату налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением условий настоящего Контракта.

2.3. Все расчеты по настоящему Контракту производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком  акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), на основании предоставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры(за исключением случаев, когда предоставление счета-фактуры законодательством не предусмотрено), включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

3.  Обеспечение исполнения обязательств

3.1. Исполнение Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» может обеспечиваться одним из следующих способов:

- безотзывной банковской гарантией в размере 62 225 (Шестьдесят две тысячи двести двадцать пять) руб. 10 коп.;

- передачей Заказчику в залог денежных средств в размере 62 225 (Шестьдесят две тысячи двести двадцать пять) руб. 10 коп. на счёт Заказчика: УФК по Курской области (Администрация Сеймского сельсовета Мантуровского района) л/с 03443016080р/с 40204810300000000755в отделении Курск г. Курск БИК 043807001Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов №3 и №6 по ул. Школьная в с. Сейм Мантуровского района Курской области

Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта, превышающего в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 3.1. настоящего контракта, что составляет 93 337 (Девяносто три тысячи триста тридцать семь) руб. 65 коп..или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

3.2. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. В соответствии с пунктом 7 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом обеспечение исполнения Контракта в любом случае не может быть менее суммы, предназначенной для обеспечения гарантийного обязательства, в течение всего гарантийного срока. Одновременно может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

3.3. Если обеспечение исполнения Контракта представляется в форме внесения денежных средств, то факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения Контракта.

3.4. В случае если Подрядчик передает Заказчику денежные средства в качестве обеспечения обязательств по Контракту, Заказчик обязуется возвратить перечисленные в счет обеспечения исполнения обязательств по Контракту денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней с момента исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

3.5. В случае если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, то в банковской гарантии должен быть указан срок действия гарантии по обеспечению исполнения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта один месяц.

3.6. Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов").

3.7.  Размер банковской гарантии или размер средств, перечисляемых на счет Заказчика, составляет 62 225 (Шестьдесят две тысячи двести двадцать пять) руб. 10 коп.

3.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных частью 15 статьи Закона №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона №44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 96 Закона №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

 3.9. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта  банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

3) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения  исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

Все споры между гарантом и бенефициаром подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской области.

3.10. Банковское сопровождение контракта регулируется статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и действующим законодательством Российской Федерации.

 

4. Сроки выполнения работ.

4.1.Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта и сданы Заказчику.

5. Права и обязанности.

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.1.2. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Содействовать Подрядчику, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указания;

5.2.2. Принять результат работ, выполненный Подрядчиком, при отсутствии в нем явных недостатков;

5.2.3. Оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3. Права Подрядчика:

5.3.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему Контракту.

5.4. Обязанности Подрядчика:

5.4.1. Выполнить весь комплекс работ по настоящему Контракту качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

5.4.2. Сдать результат работ Заказчику по акту выполненных работ (форма КС-2, КС-3);

5.4.3. Предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ;

5.4.4. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, и пожарной безопасности;

5.4.5. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика;

5.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ субподрядными организациями;

5.4.7. В случае выявления недостатков при приемке работ до подписания акта выполненных работ устранить их своими силами и за свой счет в течение 5-ти рабочих дней, в случае выявления недостатков в период гарантийного срока устранить их своими силами и за свой счет в течение 5-ти рабочих дней после получения и признания письменной претензии от Заказчика;

5.4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

 

6. Качество и комплектность. Срок предоставления гарантии.

6.1. Качество материала, а также произведенные работы должны соответствовать требованиям ГОСТов.При производстве работ соблюдать требования к безопасности работ, установленные СНиПы.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ.

6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов в работе Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения вышеназванных недостатков сообщает (письменно или по факсу) об этом Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих с момента получения сообщения за свой счет устранить обнаруженные недостатки, либо произвести замену дефектного строительного материала.

 

7. Порядок выполнения работ.

7.1. Выполнение работ Подрядчиком осуществляется, в том числе по выходным и праздничным дням, по письменному согласованию с Заказчиком.

7.2. Заказчик назначает своего представителя (комиссию), который осуществляет приёмку выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а также проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта и сметной документации.

7.3. Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану материалов, инструментов, оборудования, механизмов и других изделий, доставленных им на объект и необходимых для выполнения работ.

7.4. Риск случайного повреждения строительных материалов, гибели выполненных работ или части работ по ходу работ несёт Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на следующий день после подписания актов приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3).

 

8. Порядок приемки выполненных работ.

8.1. Приёмка работ производится в течение трёх рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного уведомления о завершении работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

8.2. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от Контракта или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки работ (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, составляется Акт, в котором фиксируются скрытые недостатки. Для участия в составлении такого Акта Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя в течение трех дней со дня получения извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.3. Документом, подтверждающим приёмку работ, является подписанный Сторонами акт приёмки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

9. Ответственность сторон

9.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.2-9.4 настоящего контракта):

10 процентов цены контракта, а именно 124 450 (Сто двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) руб. 20 коп.

9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта, а именно 37 335 (Тридцать семь тысяч триста тридцать пять) руб. 06 коп.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее низкую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, а именно 124 450 (Сто двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) руб. 20 коп.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, равной 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

9.5. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком/Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, а именно 1 244 502 (Один миллион двести сорок четыре тысячи пятьсот два) руб. 00 коп.

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта,а именно 1 244 502 (Один миллион двести сорок четыре тысячи пятьсот два) руб. 00 коп.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

10. Форс-мажор.

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения и другие стихийные бедствия.

10.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение Контракта.

11. Срок действия и порядок расторжения Контракта.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее31.10.2018 года.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. При расторжении настоящего Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету настоящего Контракта.

12. Дополнительные условия.

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

12.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

 

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

 

ЗАКАЗЧИК: Администрация Сеймского сельсовета Мантуровского района Курской области Юридический и почтовый адрес: 307024, Курская область, Мантуровский район, с. Сейм, ул. Заводская, д. 1 ИНН 4614000708, КПП 461401001, ОГРН  1024600663670 л/с 03443016080 р/с 40204810300000000755 БИК 043807001 E-mail: adm.seymkiyselsowet@yandex.ru

ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью "Тимское дорожное ремонтно-строительное управление №3" ИНН: 4624001299 КПП: 462401001 Юридический адрес: 307060, Российская Федерация, Курская область, Тимский р-н, Выгорное 1-е, Садовая, 43 Почтовый адрес: 307060, Российская Федерация, 46 Курская область, Тимский р-н, Выгорное 1-е, Садовая, 43 Телефон: 7-47153-23180 E-Mail: roadtim@mail.ru Банковские реквизиты: ПАО БАНК ЗЕНИТ БИК: 044525272 Рас/с: 40702810600000134186 Кор/с: 30101810000000000272 8 (471-53) 2-31-80 тел.(факс) 8 (471-53) 2-31-79 roadtim@mail.ru

 

Глава Сеймского сельсовета Мантуровского района Курской области	Генеральный директор ООО «Тимское ДРСУ №3»
___________________ А.Н. Уколов	__________________В.И. Михалёв
м.п.	м.п.

 

Приложение № 1 к Контракту

№0144300020218000003от «21» августа 2018 г.

«Техническое задание»

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов № 3 и №6 по ул. Школьная в с. Сейм Мантуровского района Курской области

Полное наименование заказчика - Администрация Сеймского сельсовета Мантуровского района Курской области

Юридический и почтовый адрес: 307024, Курская область, Мантуровский район, с. Сейм, ул. Заводская, д. 1

1. Объект закупки:Выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов №3 и №6 по ул. Школьная в с. Сейм Мантуровского района Курской области.

2.Источник финансирования: Средства федерального, областного и местного бюджетов.

3.Состав и краткие характеристики выполняемых работ:

Раздел 1. Устройство покрытия проезда из асфальтобетона (Тип 1)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,4913
2.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам, в соответствии с локальным сметным расчетом № 02-01-01(раздел 1, пункт 3).	1000 м2	0,4913
3.	Розлив вяжущих материалов	т	0,3439
4.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячихасфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 На каждые0,5  см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке в соответствии с локальным сметным расчетом № 02-01-01(раздел 1, пункт 12).	1000 м2	0,4913

 

Для выполнения вышеуказанных видов работ используется следующие основные материалы:

№	Наименование	Характеристики товара (Конкретные показатели товара)*
1.	Песок природный для строительных работ	Группа песка – очень мелкий ГОСТ 8736-2014
2.	Битумы нефтяные дорожные	марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ГОСТ 22245-90
3.	Асфальтобетонная смесь Калькуляция	марка: III, тип В ГОСТ 9128-2013
4.	Щебень Калькуляция	Марка 800, фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93

 

 

 

 

Раздел 2. Устройство покрытия пешеходных дорожек из асфальтобетона (Тип 2)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать: к расценке в соответствии с локальным сметным расчетом № 02-01-01(раздел 2, пункт 20).	100 м2	2,45
2.	Розлив вяжущих материалов	т	0,1715
3.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	2,45

 

Для выполнения вышеуказанных видов работ используется следующие основные материалы:

№	Наименование	Характеристики товара (Конкретные показатели товара)*
1.	Песок природный для строительных работ	Группа песка – очень мелкий ГОСТ 8736-2014
2.	Битумы нефтяные дорожные	Марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ГОСТ 22245-90
3.	Асфальтобетонная смесь Калькуляция	Марка: III, тип В ГОСТ 9128-2013
4.	Щебень Калькуляция	Марка 800, фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93

 

Раздел 3. Установка бортового камня

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,59
2.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,71

 

Для выполнения вышеуказанных видов работ используется следующие основные материалы:

№	Наименование	Характеристики товара (Конкретные показатели товара)*
1.	Камни бортовые	БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
2.	Камни бортовые	БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

 

Раздел 4. МАФ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1.	Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (для установки скамеек и урн)	100 м3	0,0215
2.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0215
3.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (установка скамеек и урн)	т	0,249

 

Для выполнения вышеуказанных видов работ используется следующие основные материалы:

№	Наименование	Характеристики товара (Конкретные показатели товара)*
1.	Бетон тяжелый	крупность заполнителя: более 40мм, класс В7,5 (М100) ГОСТ 26633-2015
2.	Скамейка со спинкой	Размер 1900х800х800 Труба, дерево
3.	Урна с козырьком	Вариант 1: Металл 1мм, покрытие: грунт, алкидно-уретановая эмаль Вариант 2: Металл 0,8 мм, покрытие порошковая эмаль

 

* В случае если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология применение других показателей обусловлены потребностьюзаказчика.

Количество товаров, используемых для выполнения вышеуказанных видов работ: в соответствии с локальным сметнымрасчетом № 02-01-01.

4. Сроки выполнения работ:Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта и сданы Заказчику.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), на основании предоставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (за исключением случаев, когда предоставление счета-фактуры законодательством не предусмотрено), включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

Глава Сеймского сельсовета

Мантуровского района Курской области                              ________________        А.Н. Уколов

м.п.

 

Приложение № 2 кКонтракту

№0144300020218000003от «21» августа 2018 г.

 

Локальный сметный расчет

 

(типовая форма, утвержденная постановлением государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 г. №15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»), составленная в текущих ценах по состоянию на «__» _________20__ г., навыполнение работпо благоустройству дворовой территории жилых домов №3 и №6 по ул. Школьная в с. Сейм Мантуровского района Курской области.

 

 

___________________ /А.Н. Уколов/ м.п.	_________________________/В.И. Михалёв/ м.п.

 

 

 

Прикреплённый файл: Контракт на благоустройство дворовой территории [89.73 Kb]